Образец - примерный договор на предпродажную подготовку товаров

Главная

Учет кадров

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Комитент », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Комиссионер », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершать для Комитента поиск и привлечение потенциального клиента на покупку автомобиля по цене, не ниже согласованной Сторонами в Приложении № к настоящему договору.

1.2. Стоимость Автомобиля, выставленного на продажу и определена в Приложении № к настоящему договору, может меняться Комиссионером в любую сторону, только по письменному согласованию с Комитентом. Приложение № является неотъемлемой частью данного договора.

1.3. В случае если Комиссионер привлёк покупателя на приобретение автомобиля Комитента, договор купли продажи заключается на прямую между собственником автомобиля или его законными представителями и покупателем, без участия Комиссионера.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИОНЕРА

2.1. Расходы связанные с продажей согласуются с комитентом.

2.2. Комиссионер обязуется :

2.2.1. Изучить рынок и привлечь Покупателя, желающего приобрести Автомобиль на условиях, определённых в настоящем договоре.

2.2.2. Сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего договора.

2.2.3. В случае необходимости привлекать представителей Комитента к участию в переговорах с Покупателем.

2.2.4. Не заключить от своего имени договор с Покупателем на приобретение им Автомобиля. При приёме Комиссионером Автомобиля, Комитент обязан предоставить информацию о прохождении его Автомобилем плановых ТО, указанных в сервисной книге, или указать о дефектах в акте приема-передачи (двигатель ходовая часть).

2.2.5. В случае причинения кем-либо ущерба имуществу Комитента, находящемуся у Комиссионера, принять меры к охране прав Комитента, собрать необходимые доказательства и известить об этом Комитента.

2.3. Комиссионер не несет ответственности за личные вещи, оставленные в автомобиле, по настоящему договору.

2.4. Комиссионер оставляет за собой право проверки Автомобиля через Межрегиональный Розыскной центр.

2.5. В случае нахождения Автомобиля в розыске Комиссионер сообщает данные сведения и при необходимости передает Автомобиль в органы ГИБДД.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕНТА

3.1. Комитент обязуется :

3.1.1. Доставить автомобиль в магазин-салон по указанию Комиссионера, а также своими силами вывезти нереализованный автомобиль по первому требованию Комиссионера.

3.1.2. Предоставить Комиссионеру полный пакет необходимых документов.

3.1.3. Обеспечить Комиссионера техническими или иными необходимыми материалами.

3.1.4. В случае необходимости обеспечить присутствие своих полномочных представителей на переговорах между Комиссионером и Покупателем.

3.2. Комитент гарантирует, что является полноправным и законным обладателем Автомобиля. До момента заключения договора Автомобиль не отчужден, не заложен, в споре и под арестом не состоит, не обременен правами третьих лиц, права собственности Комитента никем не оспариваются.

3.3. Комитент гарантирует, что автомобиль не имеет каких-либо свойств, в результате проявления которых может произойти его утрата, порча или повреждение.

3.4. В случае если Комитент изъявил желание в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор до окончания календарного дня (с момента заключения договора), сумма понесенных затрат, за техническое обслуживание автомобиля: расходы на бензин, проведение предпродажной подготовки и оплата за стоянку, Комитентом не оплачиваются.

3.5. В случае если Комитент принимает решение в одностороннем порядке расторгнуть договор по истечении календарного дня (с момента заключения договора), он обязан предварительно оплатить понесенные Комиссионером затраты на расходные материалы: (мойка автомобиля рублей в неделю), расходы на бензин, проведение предпродажной подготовки, охраняемая стоянка автомобиля в размере установленного тарифа ( рублей в сутки) с момента заключения настоящего договора.

3.6. В случае если Комиссионер со своей стороны выполнил все условия данного договора Комитент обязан выплатить вознаграждение в установленном размере указанным в Приложении №.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Комиссионер несет частичную материальную ответственность за находящийся на ответственном хранении автомобиль, по настоящему договору.

4.2. Комиссионер не несёт ответственности за действие третьих лиц повлекшие последствия в результате которых могут быть нарушены права предусмотренные законодательством РФ, той или иной стороны данного договора.

4.3. Комиссионер в одностороннем порядке имеет право расторгнуть договор без объяснения причины.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.5. Комиссионер не отвечает перед Покупателем за недостатки, в том числе скрытые, проданного автомобиля, если Комитент письменно не уведомил Комиссионера или Покупателя об этих недостатках.

4.6. Комиссионер не несёт материальной ответственности перед владельцем за ущерб, причинённый автомобилю в результате стихийных бедствий, пожара, возникшего не по вине администрации или форс-мажора.

4.7. При изменении конъюнктуры на рынке товаров, в ходе исполнения данного договора, Комиссионер в течение рабочих дней извещает Комитента о возникших обстоятельствах и приостанавливает исполнение договора до принятия согласованного решения.

4.8. Комитент несёт ответственность перед Комиссионером и Покупателем и гарантирует, что Автомобиль не находится в залоге, под арестом, в угоне, розыске и разрешено отчуждение.

4.9. Комиссионер не несет ответственности за не рабочее состояние агрегатов технического характера таких как: двигатель, коробка, элементы подвески, рулевое управление, электрика, колёса.

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор действителен сроком на , с момента подписание его 2-х сторон (Комитента и комиссионера)

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5.3. Настоящий договор действует до «» года

5.5. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.

5.6. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий договор необходимые дополнения или изменения, которые будут иметь силу, если подписаны уполномоченными представителями Сторон.

5.7. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ними, Стороны примут все меры к их разрешению путём переговоров.

5.8. В случае невозможности разрешения указанных споров путём переговоров, они будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством РФ, в арбитражном суде города Санкт Петербург.

5.9. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, применяются положения действующего законодательства РФ.

5.10. Расторжение договора комиссии и возврат автомобиля производится только по будним дням, либо по предварительной договоренности с Комиссионером.

5.11. Настоящий договор составлен в экземплярах.

6.ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Комитент

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/факс:
ИНН/КПП:
Расчетный счет:
Банк:
Корреспондентский счет:
БИК:
Подпись:

Комиссионер

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/факс:
ИНН/КПП:
Расчетный счет:
Банк:
Корреспондентский счет:
БИК:
Подпись:

Договор купли-продажи автомобиля — это документ, оформлением которого нельзя пренебрегать в случае, если вы продаете или приобретаете машину.

Необходимость такого рода действий предусмотрена статьями ГК РФ, в которых указано, что право собственности приобретается только путем отчуждения имущества или оформлением соответствующего договора о сделке. Нет четкой формы, по которой должен быть составлен этот документ.

Допускается простое рукописное заполнение, только в этом случае важно весьма ответственно подойти к содержанию, чтобы не пропустить важных сведений, которые обязательно нужно указать.

В среде автовладельцев присутствует весьма значительный процент противников оформления сделок по договору купли-продажи. Зачем? Ведь машину легко можно продать и по доверенности. В связи с этим поговорим о плюсах и минусах, которые влечет заключение этого документа.

Плюсы:

Руководствуясь статьей 186 ГК РФ узнаем, что:

Необходимо обязательно указывать дату выдачи доверенности , иначе она не имеет юридической силы;
Выдается она сроком на 1 год , если в тексте не указан другой срок действия;
Наибольший срок, в течение которого предоставляется доверенность , ограничивается 3 годами, это должно оговариваться в самом документе. По прошествии этого времени, документ теряет всякую юридическую силу, и «покупатель» лишается всех приобретенных прав.
Законный владелец «вашего» автомобиля в любой момент имеет право обратиться к нотариусу с требованием отозвать выданную доверенность. И его действия будут вполне законными. В итоге покупатель не сможет оформить продажу данного авто, а в случае продажи, такая сделка в суде будет признана несостоятельной.

Минусы:

Документально, для ГИБДД , в результате продажи машины по доверенности, ее владелец не меняется. Соответственно, все штрафы, налоговые сборы и прочие пошлины придется и дальше оплачивать законному хозяину. При передаче автомобиля по договору купли-продажи, эта ответственность переместится на вас.
Необходимость оплатить стоимость услуг по оформлению сделки посредником или потратить время на поиск готового шаблона договора купли-продажи автомобиля.

Делаем вывод, оформив всего один документ, вы можете оградить себя от невообразимого количества ненужных проблем.

Регулирование в сфере торговли автомобилями

Регулирование продажи автомобилей происходит в соответствии с разделом VI Правил торговли. Такое привилегированное положение досталось данной категории товаров в связи с их сложностью, дороговизной и особенностью заключения сделок.

Особенности торговли:

Договор купли-продажи автомобиля

Вопрос о плюсах и минусах приобретения машины по договору купли-продажи уже рассматривался выше. Нельзя не признать, что такая форма перевода автомобиля в личную собственность является все-таки более приемлемой. Теперь необходимо рассмотреть особенности заключения этой сделки.

Требуемые документы:

ПТС — паспорт транспортного средства. Он необходим для внесения сведений ГИБДД о снятии машины с регистрационного учета с целью продажи, дарения или утилизации.
Удостоверения личности продавца и покупателя.
Если договор продажи автомобиля оформляется лицом, не указанным в ПТС, то требуется предъявление нотариально заверенной доверенности , подтверждающей правомерность таких действий. Аналогично, если автомобиль приобретается покупателем не для себя, требуется доверенность от будущего собственника.
Если автомобиль приобретается для юридического лица, представителю, отправленному для проведения сделки, выдается доверенность на проведение сделки , с печатью фирмы.

Договор купли-продажи необходимо оформлять в трех экземплярах – продавцу, покупателю и один для регистрации в органах ГИБДД.

Договор купли-продажи нового автомобиля

Купля-продажа нового автомобиля происходит в салоне. В связи с этим, нужно обратить внимание на текст договора, ведь он составлен профессиональными юристами во благо салона.

Если пункты, прописанные в договоре, вас безоговорочно устраивают, можно приступать к проверке машины, после этого заключается договор.

В тексте договора должны указываться следующие данные:

Предмет заключения договора.

Должны быть полностью прописаны серийные номера кузова и двигателя. Правильность их внесения в договор обязательно проверьте лично. Также указывают цвет, модель и обязательно комплектацию.

Полная стоимость автомобиля и условия оплаты.

Этому пункту необходимо уделить пристальное внимание, если предусмотрен привоз автомобиля на заказ. Сроки доставки, размер и условия возврата залога, штрафные санкции к салону при срыве сроков. Все нужно отразить на бумаге. Помните, что ни одна устная договоренность не станет аргументом при рассмотрении дела, если речь дойдет до суда.

Должны быть обозначены условия и сроки гарантийного обслуживания.

Мало кто задумывается о необходимости ремонта, приобретая новый автомобиль. Однако такая необходимость вполне может возникнуть, а салон откажется от ремонта и покажет вам соответствующий пункт в договоре.

Условия возврата.

Да, автомобиль можно по закону вернуть в течение 14 дней, если покупателем будут обнаружены существенные дефекты. Но если в договоре указано иное, то подписывая его, покупатель принимает условия продавца и вернуть машину будет невозможно.

При покупке в кредит.

Следите за указанием всех реквизитов продающей стороны. Проверяйте наличие печатей и подписей.

Договор купли-продажи подержанного автомобиля

Существует два типа сделок по покупке подержанного автомобиля:

Приобретение в автосалоне;
Приобретение у частного лица.

Первый способ дороже, но он менее рискованный. Как правило, солидные автосалоны проводят качественную предпродажную подготовку подержанных авто. Здесь вы не встретите откровенно неработоспособную машину, побывавшую в жуткой аварии. Правда, и процент от такой заботы набегает приличный.

Можно довериться судьбе (себе, знакомым, нанятому специалисту) и поискать авто самостоятельно.

Тут присутствуют риски двух форматов:

Можно приобрести автомобиль с техническими изъянами, порой непоправимыми.
Можно нарваться на залоговый автомобиль, угнанный или имеющий другие проблемы в юридической сфере.

Попробуем себя обезопасить.

При заключении договора купли-продажи с частным лицом обратите внимание на следующие важные моменты:

Отсутствие оригинала ПТС.

Грозит тем, что автомобиль в залоге у банка. Проверьте этот факт через ГИБДД или специальный реестр.

Требование задатка.

В принципе, эта ситуация допускается, но передавая любую денежную сумму, проверьте, что именно этот человек является владельцем автомобиля, который вы планируете приобрести, требуйте у получателя расписку.

Оформляйте акт приема-передачи автомобиля и денежных средств. Если деньги передаются не полностью, нужно четко указать, когда и какая сумма была получена, в какие сроки должен быть погашен остаток.
Идеально, если бланк заключаемого договора будет ваш. Тогда вы будете точно уверены, что никаких подводных камней потом не обнаружится.

Образец заполнения договора

Если вы все же решитесь приобрести автомобиль у частного лица самостоятельно, то вам может пригодиться бланк договора купли-продажи автомобиля. Ответственно отнеситесь к заполнению каждого из его пунктов, тогда риск возникновения юридических проблем будет гораздо меньше.

Носкова Елена

В профессии бухгалтера я уже 15 лет. Работала главным бухгалтером в группе компаний. Имею опыт прохождения проверок, получения кредитов. Знакома со сферами производства, торговли, услуг, строительства.

оборудования с условием о предпродажной подготовке, самовывозе и возможности оплаты за товар ценными бумагами (векселями) в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим договором, следующее оборудование (далее – «Товар»): .

1.2. Продавец обязуется провести предпродажную подготовку Товара, а именно осуществить следующую его модернизацию: .

1.3. Продавец должен провести инструктаж рабочего персонала Покупателя по обслуживанию Товара.

1.4. Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. При передаче Товара от Продавца к Покупателю стороны подписывают акт приема-передачи.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ СТОРОН

2.1. Общая стоимость Товара составляет рублей, включая НДС.

2.2. Оплата Товара производится в течение с момента подписания акта приема-передачи Товара.

2.3. Оплата Товара может производиться как путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, так и путем передачи ценных бумаг (векселей, акций, облигаций).

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Товар передается Покупателю на складе в г. по адресу: не позднее «»2017 г.

3.2. При передаче Товара Продавец предоставляет Покупателю вместе с Товаром следующие документы:

товарно-транспортную накладную;
счет-фактуру на Товар;

3.3. Товар передается в упаковке. Стоимость упаковки включена в стоимость товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, виновная сторона возмещает другой стороне причиненный ущерб в полном размере, в том числе упущенную выгоду.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все соглашения, переговоры и переписка между сторонами по вопросам, изложенным в настоящем договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с даты подписания настоящего договора.

6.2. Изменения, дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

6.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами из настоящего договора, подлежат разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию дней. Претензии и ответы, переданные по факсимильной связи, считаются действительными.

Договор N _____

на выполнение работ по предпродажной подготовке автомобиля

г. _______________ "__"___________ ____ г.

В лице _______________, действующ___ на основании _______________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны, и _______________ в лице _______________, действующ___ на основании _______________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по предпродажной подготовке автомобиля Заказчика (далее - "ПП"), указанного в п. 1.2 Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Характеристики автомобиля Заказчика (далее по тексту - "автомобиль"):

1.2.1. Легковой автомобиль:

Марка _______________________, модель ________________________________; государственный номерной знак ________________________________________; номера основных агрегатов: ___________________________________________; цена автомобиля на момент заключения Договора ________________________; прежнее место ПП ____________________________; гарантийный срок _____________________________________________________; ______________________________________________________________________. (иные сведения, необходимые для предпродажной подготовки)

1.3. Виды работ по ПП выполняются в соответствии с ОСТ 37.001.082-82 "Подготовка предпродажная легковых автомобилей" (или РД 37.001.268-99 "Рекомендации по проведению предпродажной подготовки грузовых автомобилей и автобусов").

1.3.1. Дополнительные виды работ:

1.3.2. Прошедший ПП автомобиль должен соответствовать требованиям Приложения N 7 Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 N 720.

1.4. При заключении Договора Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства).

1.5. Дата приема автомобиля на ПП, сроки выполнения соответствующих работ, гарантийные сроки на результат выполненных работ указываются в заказе-наряде.

Форма заказа-наряда, оформляемого Сторонами, устанавливается в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Прием автомобиля Заказчика производится Подрядчиком по акту приема-передачи, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указываются его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителями Заказчика и Подрядчика.

При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов в акте приема-передачи указываются сведения о предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены.

2.2. ПП автомобиля Заказчика осуществляется в месте нахождения Подрядчика с использованием запасных частей и расходных материалов последнего. Заказчик вправе предоставить Подрядчику свои запасные части и расходные материалы.

2.3. Доставка автомобиля к Подрядчику и от Подрядчика осуществляется силами Заказчика и за его счет.

2.4. Объем, цена работ, порядок оплаты определяются на основании тарифов, определенных в Приложении N 2 к настоящему Договору, и указываются в заказе-наряде. Заказ-наряд составляется в письменной форме и подлежит подписанию обеими Сторонами настоящего Договора.

2.5. Подрядчик самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказе-наряде работ.

2.6. Подрядчик приступает к выполнению соответствующих работ по настоящему Договору только после внесения Заказчиком предварительной платы на расчетный счет Подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные заказом-нарядом.

2.7. Подрядчик принимает автомобиль Заказчика для выполнения соответствующих работ, являющихся предметом настоящего Договора, только после подписания Сторонами заказа-наряда (п. п. 1.5, 2.4 настоящего Договора).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством, в соответствии с установленными нормами и правилами, регулирующими вопросы ПП автомобиля, и с соблюдением сроков, установленных заказом-нарядом.

3.1.2. Не позднее _____ (__________) календарных дней после подписания Сторонами заказа-наряда приступить к выполнению соответствующих работ.

3.1.3. Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества выполняемых работ.

3.1.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе выполнения работ, и необходимости вследствие этого изменения перечня выполняемых работ для дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Подрядчик продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком.

3.1.5. По желанию Заказчика обеспечить присутствие представителей Заказчика в технологических помещениях Подрядчика для контроля за ходом и качеством выполняемых по Договору работ.

Обеспечить соблюдение представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях Подрядчика, установленных правил техники безопасности.

3.1.6. Заблаговременно информировать Заказчика о временном приостановлении своей деятельности для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий с указанием времени возобновления работы.

3.1.7. Нести полную ответственность за сохранность автомобиля Заказчика в течение всего времени нахождения автомобиля Заказчика у Подрядчика.

3.1.8. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

Иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказе-наряде работ.

3.2.2. Требовать оплаты выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.3. По предварительному письменному согласованию с Заказчиком привлекать в случае необходимости третьих лиц для выполнения определенных видов работ и требовать их оплаты Заказчиком согласно выставленным финансовым документам за выполненные ими работы.

3.3. В случае обнаружения непригодности или недоброкачественности запасных частей и/или материалов, предоставленных Заказчиком в соответствии с п. п. 2.1, 2.2 настоящего Договора, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ или создают невозможность их завершения в срок, Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем пункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в подп. 3.4.4 настоящего Договора, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Подрядчика по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, проведения регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика.

3.4.2. Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий Договора.

3.4.3. Своевременно и в полном объеме производить расчеты с Подрядчиком за выполняемые им работы, а также работы, выполняемые третьими лицами в случае, предусмотренном подп. 3.2.3 настоящего Договора.

3.4.4. В течение __________ дней с момента получения уведомления от Подрядчика, направленного в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора, дать соответствующее указание Подрядчику о порядке дальнейших действий.

3.5. Заказчик имеет право:

3.5.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ по техническому обслуживанию и/или ремонту автомобиля.

3.5.2. Проверять ход и качество выполнения работ по Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика и соблюдая правила техники безопасности, установленные Подрядчиком.

3.5.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ по соответствующему заказу-наряду или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

3.5.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом - назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4. ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ ЗАКАЗЧИКУ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Автомобиль передается Подрядчиком Заказчику или его представителю после полной оплаты выполненных работ при предъявлении заказа-наряда, а для представителя Заказчика - также доверенности, оформленной в установленном порядке.

4.2. Передача автомобиля Заказчику производится после проведения Подрядчиком контроля полноты и качества выполненных работ, комплектности и сохранности товарного вида автомобиля.

4.3. Приемка результата выполненных работ производится Сторонами по акту выполненных работ, подписываемому Сторонами.

Заказчик обязан при приемке проверить с участием Подрядчика комплектность и техническое состояние автомобиля, а также объем и качество выполненных работ, их соответствие сведениям, указанным в заказе-наряде, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту, и принять результат выполненных работ.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат выполненных работ, подмены составных частей, некомплектности автомобиля и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Указанные недостатки должны быть описаны в акте выполненных работ, который подписывается ответственным лицом Подрядчика и Заказчиком. Заказчик, обнаруживший недостатки при приемке автомобиля, вправе ссылаться на них, если в акте выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований по их устранению.

4.4. Заказчик, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки).

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки автомобиля несоответствие исполнения Договору или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан по их обнаружении известить об этом Подрядчика в разумный срок.

4.6. Подрядчик обязан выдать Заказчику справки-счета на вновь установленные на автомобиль номерные агрегаты, представить Заказчику отчет о расходовании оплаченных им запасных частей и материалов и возвратить их остатки либо с согласия Заказчика уменьшить стоимость работ с учетом стоимости остающихся у Подрядчика неиспользованных запасных частей и материалов, а также возвратить замененные (неисправные) узлы и детали.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае полной или частичной утраты (повреждения) принятого у Заказчика автомобиля (запасных частей и материалов) Подрядчик обязан немедленно известить об этом Заказчика и в _____-дневный срок передать безвозмездно в собственность Заказчика автомобиль (запасные части и материалы) аналогичного качества либо возместить в _____-кратном размере стоимость утраченного (поврежденного) автомобиля (запасных частей и материалов), а также расходы, понесенные Заказчиком.

5.2. В случае нарушения Заказчиком подп. 3.4.1 Договора Подрядчик не несет ответственности за техническое состояние и исправность обслуженного им автомобиля, если докажет, что неисправность или ухудшение технического состояния автомобиля произошли вследствие неисполнения Заказчиком подп. 3.4.1 настоящего Договора.

5.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу недостатков выполненных работ или их причин Подрядчик обязан по своей инициативе или по требованию Заказчика направить автомобиль на экспертизу и оплатить ее проведение.

Если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Сторона, по инициативе (требованию) которой она проводилась, а в случае назначения экспертизы по соглашению Сторон - Подрядчик и Заказчик поровну.

5.4. В случаях когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают их непригодными для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

5.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.4.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.4.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков (подп. 3.5.4 настоящего Договора).

5.5. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок (подп. 5.4.1 настоящего Договора) не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

г. _______________ "__"___________ ____ г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.2. Характеристики автомобиля Заказчика (далее по тексту - "автомобиль"):

1.2.1. Легковой автомобиль:

1.3.1. Дополнительные виды работ:

Агрегат, часть автомобиля

Салон автомобиля

Рулевое управление

Форма заказа-наряда, оформляемого Сторонами, устанавливается в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.3. Доставка автомобиля к Подрядчику и от Подрядчика осуществляется силами Заказчика и за его счет.

2.5. Подрядчик самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказе-наряде работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказе-наряде работ.

3.2.2. Требовать оплаты выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.2. Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий Договора.

3.5. Заказчик имеет право:

4. ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ ЗАКАЗЧИКУ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.4.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.4.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков (подп. 3.5.4 настоящего Договора).

5.6. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены при приемке выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке выполненных работ, - в течение гарантийного срока, а при его отсутствии - в разумный срок, в пределах двух лет со дня приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается в акте выполненных работ (п. 4.3 настоящего Договора).

5.7. Подрядчик отвечает за недостатки выполненных работ, на которые установлен гарантийный срок, если не докажет, что они возникли после приемки выполненных работ Заказчиком вследствие нарушения им правил использования автомобиля, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

5.8. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору, согласованных Сторонами в заказе-наряде, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере _____ (__________) рублей за каждый день нарушения срока.

5.9. В случае нарушения сроков оплаты, согласованных Сторонами в заказе-наряде, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки.

6. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

6.1. Цена работ устанавливается Сторонами в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Договору и указывается в заказе-наряде.

6.2. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, установленным в разделе 10 настоящего Договора.

6.3. Обязанность по оплате считается исполненной с даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Все разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

7.2. Разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до "__"___________ ____ г.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.2. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение Договора обстоятельств Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.

Разделы